BİNA GÜÇLENDİRME SÖZLEŞMESİ

Bu Bina Güçlendirme Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• İŞ SAHİBİ (BİNA SAHİBİ/YÖNETİMİ):

• Adı/Unvanı: [İş Sahibinin Adı/Unvanı]
• Adresi: [İş Sahibinin Adresi]
• Telefon: [İş Sahibinin Telefon Numarası]
• E-posta: [İş Sahibinin E-posta Adresi]

• YÜKLENİCİ (GÜÇLENDİRME FİRMASI):

• Adı/Unvanı: [Yüklenicinin Adı/Unvanı]
• Adresi: [Yüklenicinin Adresi]
• Telefon: [Yüklenicinin Telefon Numarası]
• E-posta: [Yüklenicinin E-posta Adresi]

2. KONU

Bu Sözleşme, Yüklenici'nin, İş Sahibi'ne ait [Bina Adı ve Adresi] adresinde bulunan binanın ("Bina") güçlendirme işlerini yapmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.

3. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici, aşağıdaki güçlendirme işlerini yapmayı taahhüt eder:

• [Güçlendirme İşlerinin Detaylı Tanımı] (Örn: Kolon ve kiriş güçlendirme, perde duvar ekleme, temel güçlendirme, vb.)

4. PROJE VE TEKNİK ŞARTNAME

Güçlendirme işleri, [Proje Adı] projesine ve [Tarih] tarihli teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.

5. İŞİN SÜRESİ

Yüklenici, güçlendirme işlerini [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlayıp [Bitiş Tarihi] tarihinde tamamlamayı taahhüt eder.

6. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI

• Toplam iş bedeli: [Toplam İş Bedeli] TL + KDV
• Ödeme planı:

• [Ödeme 1 Tarihi]: [Ödeme 1 Tutarı] TL + KDV
• [Ödeme 2 Tarihi]: [Ödeme 2 Tutarı] TL + KDV
• ... (Detaylı ödeme planı)

• Ödeme şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Nakit vb.)]

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İş Sahibi:

• Yükleniciye işyerini hazır hale getirmek.
• Gerekli izinleri almak ve resmi kurumlara bildirimleri yapmak.
• İşin yapılmasını engelleyecek herhangi bir durumda Yüklenici'yi bilgilendirmek.
• İş bedelini kararlaştırılan süre ve şekilde ödemek.

• Yüklenici:

• İşi zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak.
• İş güvenliği tedbirlerini almak ve ilgili mevzuata uygun çalışmak.
• Kullanılan malzemelerin kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlamak.
• İşin sonunda gerekli belgeleri (proje uygunluk belgesi, yapı kullanma izin belgesi vb.) İş Sahibi'ne teslim etmek.

8. CEZAİ ŞARTLAR

• Yüklenici, işi zamanında tamamlamazsa, her geciken gün için [Gecikme Cezası Tutarı] TL cezai şart ödemeyi kabul eder.
• İşveren, ödemeleri zamanında yapmazsa, her geciken gün için [Gecikme Faizi Oranı] oranında gecikme faizi ödemeyi kabul eder.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, bu Sözleşme'yi [Fesih Koşulları] durumunda feshedebilirler.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

11. İMZALAR

İŞ SAHİBİ YÜKLENİCİ

[İş Sahibi Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi] [Yüklenici Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi]

[Tarih] [Tarih]

EKLER (varsa):

• [Proje ve Teknik Şartname]
• [Statik Proje Raporu]
• [Diğer Gerekli Belgeler]