CEZAİ ŞARTLI SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Cezai Şartlı Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• SATICI:

• Adı/Unvanı: [Satıcının Adı/Unvanı]
• Adresi: [Satıcının Adresi]
• Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: [Vergi Dairesi] / [Vergi Numarası]
• Telefon: [Satıcının Telefon Numarası]
• E-posta: [Satıcının E-posta Adresi]

• ALICI:

• Adı/Unvanı: [Alıcının Adı/Unvanı]
• Adresi: [Alıcının Adresi]
• Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: [Vergi Dairesi] / [Vergi Numarası]
• Telefon: [Alıcının Telefon Numarası]
• E-posta: [Alıcının E-posta Adresi]

2. KONU

Bu Sözleşme, Satıcı'nın, Alıcı'ya aşağıda belirtilen mal/hizmeti ("Mal/Hizmet") satması ve teslim etmesi, Alıcı'nın da bu Mal/Hizmet'i satın alması ve bedelini ödemesi ile ilgili şartları ve cezai şartları düzenlemektedir.

3. MAL/HİZMET

• Mal/Hizmet Tanımı: [Mal/Hizmetin Detaylı Tanımı]
• Miktarı/Süresi: [Mal/Hizmetin Miktarı/Süresi]
• Fiyatı: [Mal/Hizmetin Birim Fiyatı] TL
• Toplam Bedel: [Toplam Satış Bedeli] TL + KDV

4. TESLİMAT

• Teslim Yeri: [Teslim Adresi]
• Teslim Tarihi: [Teslim Tarihi]
• Teslim Şekli: [Teslim Şekli (Kargo, Nakliye vb.)]

5. ÖDEME

• Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Çek vb.)]
• Ödeme Tarihi: [Ödeme Tarihi]

6. CEZAİ ŞARTLAR

• Gecikme Cezası: Alıcı, ödemeyi [Gecikme Süresi] gün veya daha fazla geciktirirse, her gecikilen gün için toplam bedelin %[Gecikme Faizi Oranı]'ı kadar gecikme cezası ödemeyi kabul eder.
• Teslimat Gecikmesi Cezası: Satıcı, Mal/Hizmet'i [Teslimat Gecikmesi Süresi] gün veya daha fazla geciktirirse, her gecikilen gün için toplam bedelin %[Teslimat Gecikmesi Cezası Oranı]'ı kadar cezai şart ödemeyi kabul eder.
• Sözleşmeden Cayma Cezası: Taraflar, haklı bir sebep olmaksızın sözleşmeden caymaları halinde, cayan taraf diğer tarafa toplam bedelin %[Cayma Cezası Oranı]'ı kadar cezai şart ödemeyi kabul eder.

7. DİĞER HÜKÜMLER

• Taraflar, bu Sözleşme'deki yükümlülüklerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun olarak yerine getirecektir.
• Bu Sözleşme'de hüküm bulunmayan hallerde, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
• Bu Sözleşme, tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

9. İMZALAR

SATICI ALICI

[Satıcı Yetkilisinin İmzası ve Kaşe] [Alıcı Yetkilisi İmzası ve Kaşe]

[Tarih] [Tarih]

ÖNEMLİ NOT: Bu sadece bir örnek cezai şartlı satış sözleşmesidir. Gerçek bir sözleşme, tarafların özel ihtiyaçlarına ve mal/hizmetin özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce bir avukata danışmanız önerilir.