DOĞRUDAN TEMİN MAL/HİZMET ALIM SÖZLEŞMESİ

Bu Doğrudan Temin Mal/Hizmet Alım Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• ALICI İDARE:

• Adı/Unvanı: [Alıcı İdarenin Adı/Unvanı]
• Adresi: [Alıcı İdarenin Adresi]
• Telefon: [Alıcı İdarenin Telefon Numarası]
• E-posta: [Alıcı İdarenin E-posta Adresi]
• Yetkili Kişi: [Alıcı İdare Yetkilisi Adı Soyadı]

• SATICI/YÜKLENİCİ:

• Adı/Unvanı: [Satıcı/Yüklenicinin Adı/Unvanı]
• Adresi: [Satıcı/Yüklenicinin Adresi]
• Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: [Vergi Dairesi] / [Vergi Numarası]
• Telefon: [Satıcı/Yüklenicinin Telefon Numarası]
• E-posta: [Satıcı/Yüklenicinin E-posta Adresi]
• Yetkili Kişi: [Satıcı/Yüklenici Yetkilisi Adı Soyadı]

2. KONU

Bu Sözleşme, Alıcı İdare'nin, Satıcı/Yüklenici'den doğrudan temin yöntemiyle [Mal/Hizmet Tanımı] mal/hizmet ("Mal/Hizmet") alımına ilişkin şartları düzenlemektedir.

3. MAL/HİZMETİN TANIMI VE MİKTARI

• Mal/Hizmet Tanımı: [Mal/Hizmetin Detaylı Tanımı]
• Miktarı: [Mal/Hizmetin Miktarı]
• Birim Fiyatı: [Mal/Hizmetin Birim Fiyatı] TL (KDV dahil/hariç)
• Toplam Bedel: [Toplam Mal/Hizmet Bedeli] TL (KDV dahil/hariç)

4. TESLİMAT

• Teslim Yeri: [Teslim Adresi]
• Teslim Tarihi: [Teslim Tarihi]
• Teslim Şekli: [Teslim Şekli (Kargo, Nakliye vb.)]
• Teslimat Masrafları: [Teslimat Masraflarını Karşılayacak Taraf]

5. ÖDEME

• Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Çek vb.)]
• Ödeme Tarihi: [Ödeme Tarihi]
• Gecikme Faizi: [Gecikme Faizi Oranı]

6. GARANTİ

• Satıcı/Yüklenici, Mal/Hizmet'in [Garanti Süresi] ay/yıl boyunca [Garanti Koşulları]'na uygun olduğunu garanti eder.

7. CEZAİ ŞARTLAR

• Gecikme Cezası: Satıcı/Yüklenici, Mal/Hizmet'i zamanında teslim etmezse, her gecikilen gün için toplam bedelin %[Gecikme Cezası Oranı]'ı kadar gecikme cezası ödemeyi kabul eder.
• Hizmet Kusuru Cezası: Satıcı/Yüklenici, Hizmet'i ayıplı veya eksik olarak yerine getirirse, [Hizmet Kusuru Cezası Oranı] oranında cezai şart ödemeyi kabul eder.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar, mücbir sebepler (doğal afet, savaş, grev, lokavt vb.) nedeniyle Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde sorumlu tutulmayacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

10. İMZALAR

ALICI İDARE SATICI/YÜKLENİCİ

[Alıcı İdare Yetkilisi İmzası ve Kaşe] [Satıcı/Yüklenici Yetkilisi İmzası ve Kaşe]

[Tarih] [Tarih]

EKLER (varsa):

• [Mal/Hizmet Teknik Şartnamesi]
• [Teklif Mektupları]
• [Diğer Gerekli Belgeler]

ÖNEMLİ NOT: Bu sadece bir örnek doğrudan temin mal/hizmet alım sözleşmesidir. Gerçek bir sözleşme, tarafların özel ihtiyaçlarına ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre uyarlanmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce bir avukata danışmanız önerilir.