ESER SÖZLEŞMESİ
Bu Eser Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:
1. TARAFLAR
- Adı/Unvanı: [İşverenin Adı/Unvanı]
- Adresi: [İşverenin Adresi]
- Telefon: [İşverenin Telefon Numarası]
- E-posta: [İşverenin E-posta Adresi]
- Adı/Unvanı: [Yüklenicinin Adı/Unvanı]
- Adresi: [Yüklenicinin Adresi]
- Telefon: [Yüklenicinin Telefon Numarası]
- E-posta: [Yüklenicinin E-posta Adresi]
2. KONU
Bu Sözleşme, Yüklenici'nin, İşveren'e ait [Eserin Adı ve Adresi] adresinde bulunan [Eserin Tanımı] ("Eser")'i yapmasını/imal etmesini/oluşturmasını ("İş") kapsamaktadır.
3. İŞİN KAPSAMI
Yüklenici, aşağıdaki işleri yapmayı taahhüt eder:
- [İşin Detaylı Tanımı ve Özellikleri] (Örn: Proje çizimi, malzeme temini, imalat, montaj, test, devreye alma vb.)
4. PROJE VE TEKNİK ŞARTNAME
İş, [Proje Adı] projesine ve [Tarih] tarihli teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır.
5. İŞİN SÜRESİ
Yüklenici, işi [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlayıp [Bitiş Tarihi] tarihinde tamamlamayı taahhüt eder.
6. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI
- Toplam iş bedeli: [Toplam İş Bedeli] TL (KDV dahil/hariç)
- Ödeme planı:
- [Ödeme 1 Tarihi]: [Ödeme 1 Tutarı] TL (KDV dahil/hariç)
- [Ödeme 2 Tarihi]: [Ödeme 2 Tutarı] TL (KDV dahil/hariç)
- ... (Detaylı ödeme planı)
- Ödeme şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Nakit vb.)]
7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
- Yükleniciye işyerini hazır hale getirmek.
- Gerekli izinleri almak ve resmi kurumlara bildirimleri yapmak.
- İşin yapılmasını engelleyecek herhangi bir durumda Yüklenici'yi bilgilendirmek.
- İş bedelini kararlaştırılan süre ve şekilde ödemek.
- İşi zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak.
- İş güvenliği tedbirlerini almak ve ilgili mevzuata uygun çalışmak.
- Kullanılan malzemelerin kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlamak.
- İşin sonunda gerekli belgeleri (proje uygunluk belgesi, yapı kullanma izin belgesi vb.) İşveren'e teslim etmek.
8. CEZAİ ŞARTLAR
- Yüklenici, işi zamanında tamamlamazsa, her geciken gün için [Gecikme Cezası Tutarı] TL cezai şart ödemeyi kabul eder.
- İşveren, ödemeleri zamanında yapmazsa, her geciken gün için [Gecikme Faizi Oranı] oranında gecikme faizi ödemeyi kabul eder.
9. FİKRİ MÜLKİYET
İş sonucu ortaya çıkan Eser'in tüm fikri mülkiyet hakları İşveren'e aittir.
10. SÖZLEŞMENİN FESHİ
Taraflar, bu Sözleşme'yi [Fesih Koşulları] durumunda feshedebilirler.
11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.
12. İMZALAR
İŞVEREN YÜKLENİCİ
[İşveren Yetkilisinin İmzası ve Kaşe] [Yüklenici Yetkilisinin İmzası ve Kaşe]
[Tarih] [Tarih]
EKLER (varsa):
- [Proje ve Teknik Şartname]
- [Malzeme Listesi]
- [İş Programı]
- [Diğer Gerekli Belgeler]
ÖNEMLİ NOT: Bu sadece bir örnek eser sözleşmesidir. Gerçek bir sözleşme, tarafların özel ihtiyaçlarına ve işin özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce bir avukata danışmanız önerilir.