EV DEKORASYON SÖZLEŞMESİ

Bu Ev Dekorasyon Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• İŞ SAHİBİ (MÜŞTERİ):

• Adı Soyadı/Unvanı: [Müşterinin Adı Soyadı]
• T.C. Kimlik No: [Müşterinin T.C. Kimlik Numarası]
• Adresi: [Müşterinin Adresi]
• Telefon: [Müşterinin Telefon Numarası]

• YÜKLENİCİ (DEKORASYON FİRMASI/DEKORATÖR):

• Adı Soyadı/Unvanı: [Dekorasyon Firmasının/Dekoratörün Adı Soyadı]
• Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: [Vergi Dairesi] / [Vergi Numarası]
• Adresi: [Dekorasyon Firmasının/Dekoratörün Adresi]
• Telefon: [Dekorasyon Firmasının/Dekoratörün Telefon Numarası]

2. KONU

Bu Sözleşme, Yüklenici'nin, İş Sahibi'ne ait [Adres] adresinde bulunan konutun ("Konut") iç dekorasyon işlerini yapmasına ilişkin şartları düzenlemektedir.

3. İŞİN KAPSAMI

Yüklenici, aşağıdaki iç dekorasyon işlerini yapmayı taahhüt eder:

• [Detaylı İş Listesi] (Örn: Boya-badana, duvar kağıdı kaplama, zemin döşemesi, aydınlatma, mobilya seçimi ve yerleştirilmesi, aksesuar seçimi ve yerleştirilmesi, perde ve tül seçimi ve montajı vb.)

4. PROJE VE TASARIM

• Yüklenici, İş Sahibi'nin onayıyla [Proje Adı] projesine ve [Tarih] tarihli tasarım planına uygun olarak iç dekorasyon işlerini gerçekleştirecektir.
• İş Sahibi, proje ve tasarımda değişiklik talep edebilir. Bu durumda, değişikliklerin maliyeti ve iş süresine etkisi taraflarca karşılıklı olarak belirlenecektir.

5. MALZEME VE İŞÇİLİK

• Yüklenici, iç dekorasyon işlerinde kullanılacak tüm malzemelerin temininden ve işçilik hizmetlerinden sorumludur.
• Kullanılacak malzemelerin markası, modeli ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir:

• [Malzeme Listesi ve Özellikleri]

6. İŞİN SÜRESİ

Yüklenici, iç dekorasyon işlerini [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlayıp [Bitiş Tarihi] tarihinde tamamlamayı taahhüt eder.

7. ÜCRET VE ÖDEME KOŞULLARI

• Toplam iş bedeli: [Toplam İş Bedeli] TL (KDV dahil)
• Ödeme planı:

• [Peşinat Tutarı] TL peşin
• [Kalan Tutar] TL [Taksit Sayısı] taksitte [Taksit Tutarı] TL olarak ödenecektir.

• Ödeme şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Nakit vb.)]
• Ödeme tarihleri: [Ödeme Tarihleri]

8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• İş Sahibi:

• Yükleniciye işyerini hazır hale getirmek.
• İş bedelini kararlaştırılan süre ve şekilde ödemek.

• Yüklenici:

• İşi zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamak.
• İş güvenliği tedbirlerini almak ve ilgili mevzuata uygun çalışmak.
• Kullanılan malzemelerin kaliteli ve standartlara uygun olmasını sağlamak.
• İşin sonunda İş Sahibi'ne temiz bir iş teslimi yapmak.

9. CEZAİ ŞART

Yüklenici, işi zamanında tamamlamazsa, her geciken gün için [Gecikme Cezası Tutarı] TL cezai şart ödemeyi kabul eder.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar, bu Sözleşme'yi [Fesih Koşulları] durumunda feshedebilirler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

12. İMZALAR

İŞ SAHİBİ YÜKLENİCİ

[İş Sahibi İmzası] [Yüklenici İmzası]

[Tarih] [Tarih]

EKLER (varsa):

• [Proje ve Tasarım Planı]
• [Malzeme Listesi]
• [İş Takvimi]