FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

Bu Finansal Kiralama Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• KİRALAYAN (FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETİ):

• Unvanı: [Kiralayan Şirket Unvanı]
• Adresi: [Kiralayan Şirket Adresi]
• Vergi Dairesi ve Vergi Numarası: [Vergi Dairesi] / [Vergi Numarası]
• Telefon: [Kiralayan Şirket Telefon Numarası]
• E-posta: [Kiralayan Şirket E-posta Adresi]
• Yetkili Kişi: [Kiralayan Şirket Yetkilisi Adı Soyadı]

• KİRACI:

• Adı Soyadı/Unvanı: [Kiracının Adı Soyadı/Unvanı]
• T.C. Kimlik No/Vergi No: [Kiracının T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası]
• Adresi: [Kiracının Adresi]
• Telefon: [Kiracının Telefon Numarası]
• E-posta: [Kiracının E-posta Adresi]

2. KONU

Bu Sözleşme, Kiralayan'ın, Kiracı'nın talebi üzerine [Malın Tanımı] malı ("Mal") satın alarak, Kiracı'ya belirli bir süre için kiraya vermesine ilişkin şartları düzenlemektedir.

3. MALIN TANIMI

• Cinsi: [Malın Cinsi]
• Marka/Model: [Malın Markası/Modeli]
• Özellikleri: [Malın Özellikleri]
• Teslim Yeri: [Malın Teslim Edileceği Yer]
• Teslim Tarihi: [Malın Teslim Tarihi]

4. KİRA BEDELİ VE ÖDEME KOŞULLARI

• Aylık Kira Bedeli: [Aylık Kira Bedeli] TL (KDV dahil/hariç)
• Toplam Kira Bedeli: [Toplam Kira Bedeli] TL (KDV dahil/hariç)
• Ödeme Planı: [Ödeme Planı (Peşinat, taksit sayısı, taksit tutarları, ödeme tarihleri vb.)]
• Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli (EFT, Havale, Çek vb.)]
• Gecikme Faizi: [Gecikme Faizi Oranı]

5. KİRALAMA SÜRESİ

Bu Sözleşme, [Başlangıç Tarihi] tarihinde başlar ve [Bitiş Tarihi] tarihinde sona erer.

6. MALIN MÜLKİYETİ VE RİSKİ

• Malın mülkiyeti, Sözleşme süresince Kiralayan'a aittir.
• Malın tesliminden itibaren her türlü risk ve sorumluluk Kiracı'ya aittir.

7. KİRACI'NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Kiracı, Malı özenle kullanmak ve bakımını yapmakla yükümlüdür.
• Kiracı, Malı üçüncü kişilere kullandıramaz veya devredemez.
• Kiracı, kira bedellerini zamanında ve eksiksiz ödemek zorundadır.

8. KİRALAYAN'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Kiralayan, Malı kullanıma elverişli bir durumda Kiracı'ya teslim etmekle yükümlüdür.
• Kiralayan, Malın bakım ve onarım masraflarını karşılamakla yükümlüdür.
• Kiralayan, Kiracı'nın Malı satın alma opsiyonu hakkını kullanması halinde, Malı Kiracı'ya satmakla yükümlüdür.

9. SATIN ALMA OPSİYONU

Kiracı, Sözleşme süresi sonunda Malı [Satın Alma Opsiyonu Bedeli] TL karşılığında satın alma hakkına sahiptir.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu Sözleşme, aşağıdaki hallerde feshedilebilir:

• Tarafların karşılıklı anlaşması ile.
• Kiracı'nın kira bedellerini ödememesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, Kiralayan tarafından.
• Malın tamamen tahrip olması veya kullanılamaz hale gelmesi halinde.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

12. İMZALAR

KİRALAYAN KİRACI

[Kiralayan Yetkilisi İmzası ve Kaşe] [Kiracı İmzası]

[Tarih] [Tarih]

EKLER

• [Malın Teknik Özellikleri ve Değerleme Raporu]
• [Ödeme Planı]
• [Diğer Gerekli Belgeler]

ÖNEMLİ NOT: Bu sadece bir örnek finansal kiralama sözleşmesidir. Gerçek bir sözleşme, tarafların özel ihtiyaçlarına ve malın özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce bir avukata danışmanız önerilir.