HAZIR BETON SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Bu Hazır Beton Satış Sözleşmesi ("Sözleşme"), [Tarih] tarihinde, aşağıdaki taraflar arasında akdedilmiştir:

1. TARAFLAR

• SATICI (Hazır Beton Firması):

• Adı/Unvanı: [Satıcı Firmanın Adı]
• Adresi: [Satıcı Firmanın Adresi]
• Telefon: [Satıcı Firmanın Telefon Numarası]
• E-posta: [Satıcı Firmanın E-posta Adresi]

• ALICI:

• Adı/Unvanı: [Alıcının Adı/Unvanı]
• Adresi: [Alıcının Adresi]
• Telefon: [Alıcının Telefon Numarası]
• E-posta: [Alıcının E-posta Adresi]

2. KONU

Bu Sözleşme, Satıcı'nın, Alıcı'ya aşağıda belirtilen miktar ve özelliklerde hazır beton ("Beton") satışı ve teslimatı ile ilgili şartları düzenlemektedir.

3. BETONUN ÖZELLİKLERİ VE MİKTARI

• Beton Sınıfı: [Beton Sınıfı (C16, C20, C25 vb.)]
• Slump Değeri: [Slump Değeri (cm)]
• Agrega Cinsi: [Agrega Cinsi (Kırma, dere, mıcır vb.)]
• Miktar: [Beton Miktarı] m³

4. TESLİMAT

• Teslim Yeri: [Şantiye Adresi]
• Teslim Tarihi: [Teslim Tarihi]
• Teslim Şekli: [Teslim Şekli (Transmikser, pompa vb.)]
• Pompa Hizmeti: [Pompa Hizmeti Verilecek mi? (Evet/Hayır)] (Eğer evet ise, pompa ücreti ayrıca belirlenecektir.)

5. FİYAT VE ÖDEME KOŞULLARI

• Birim Fiyat (m³): [Birim Fiyat] TL (KDV dahil/hariç)
• Toplam Bedel: [Toplam Bedel] TL (KDV dahil/hariç)
• Ödeme Şekli: [Ödeme Şekli (Peşin, vadeli, kredi kartı vb.)]
• Ödeme Tarihi: [Ödeme Tarihi]
• Gecikme Faizi: [Gecikme Faizi Oranı]

6. KALİTE VE DENETİM

• Satıcı, Beton'un ilgili Türk Standartları'na (TS) uygunluğunu garanti eder.
• Alıcı, Beton'un kalitesini denetleme hakkına sahiptir. Denetlemede uygunsuzluk tespit edilmesi halinde, Satıcı, Beton'u düzeltmekle veya değiştirmekle yükümlüdür.

7. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

• Satıcı:

• Beton'u zamanında ve eksiksiz olarak teslim etmek.
• Beton'un kalitesinden sorumlu olmak.
• Alıcı'ya gerekli teknik bilgi ve desteği sağlamak.

• Alıcı:

• Betonun döküleceği zemini hazır hale getirmek.
• Beton pompası için gerekli alanı ve güvenliği sağlamak (eğer pompa hizmeti alınacaksa).
• Beton bedelini kararlaştırılan süre ve şekilde ödemek.

8. MÜCBİR SEBEPLER

Taraflar, mücbir sebepler (doğal afet, savaş, grev, lokavt vb.) nedeniyle Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirememeleri halinde sorumlu tutulmayacaktır.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den doğacak her türlü uyuşmazlıkta [Yetkili Mahkeme] mahkemeleri yetkilidir.

10. İMZALAR

SATICI ALICI

[Satıcı Yetkilisinin İmzası ve Kaşe] [Alıcı Yetkilisi İmzası ve Kaşe]

[Tarih] [Tarih]

EKLER:

• [Beton Teknik Şartnamesi]
• [Teslimat Planı]

ÖNEMLİ NOT: Bu sadece bir örnek hazır beton satış sözleşmesidir. Gerçek bir sözleşme, tarafların özel ihtiyaçlarına ve projenin özelliklerine göre uyarlanmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce bir avukata danışmanız önerilir.